De conformidad con Acuerdo de Pleno de fecha 29 de junio de 2008, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. a) Organismo: Ayuntamiento de Bezas. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. c) Número de expediente: 1/2008. 2. Objeto del contrato. a) Descripción del objeto: MEJORA DE ABASTECIMIENTO AGUA. c) Lugar de ejecución: Bezas. d) Plazo de ejecución (meses): 3. 3. Tramitación y procedimiento. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 57.713,82 euros, y 9.234,22 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 5. Garantía provisional. No Procede. 6. Obtención de documentación e información. a) Entidad: Ayuntamiento de Bezas. b) Domicilio: C/ Consistorio, 4. c) Localidad y código postal: Bezas 44121. d) Teléfono: 978681000. e) Telefax: 978681000. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales a partir del anuncio en BOP Teruel. 7. Requisitos específicos del contratista. a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estipulada en Pliegos. 8. Criterios de Valoración de las Ofertas. 1.- Precio de 1 a 10 puntos. 2.- Menor plazo de ejecución de 1 a 6 puntos, por cada día de reducción se asignarán 0,10 puntos hasta un máximo de 6 puntos. 3.- Mejoras Técnicas cuantificables económicamente con criterios del proyecto hasta 5 puntos. 4.- Garantía Adicional a la prevista en los Pliegos de 0 a 10 puntos. Se puntuara con 5 puntos por año de garantía adicional, hasta un máximo de 2 años. La puntuación máxima será de 31 puntos. 9. Presentación de las ofertas. a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar después de inserción en BOP Teruel. b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego. c) Lugar de presentación: 1ª Entidad: Ayto. de Bezas. 2ª Domicilio: C/ Consistorio, 4. 3ª Localidad y código postal: Bezas 44121. 10. Apertura de las ofertas. a) Entidad: Ayto. de Bezas. b) Domicilio: C/ Consistorio, 4. c) Localidad: Bezas. 12. Gastos de anuncios por cuenta del adjudicatario. Bezas, 29 de Junio de 2008.-El Alcalde, Alejandro Alonso Martínez.