Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se convoca a licitación un contrato de obras.

Publicado el 22/03/2006 (Nº 34)
Sección: BOA V. Anuncios - Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Emisor: DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Texto completo:

ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se convoca a licitación un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Infraestructuras Hidráulicas.

c) Número de expediente: C3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto Modificado nº 1 de abastecimiento de agua a los municipios de Aguilón, Fuendetodos, La Puebla de Albortón y Valmadrid desde el embalse de Las Torcas y abastecimiento a Villanueva de Huerva (Zaragoza).

b) División por lotes y número: No hay.

c) Lugar de ejecución: Aguilón, Fuendetodos, La Puebla de Albortón, Valmadrid y Villanueva de Huerva (Zaragoza)

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 2.776.013,19 euros.

Fórmula polinómica de revisión de precios: No procede.

5. Garantía provisional: No se exige.

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.

b) Domicilio: C/ Capitán Portolés nº 1-3-5, 8 ª planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Teléfono: 976-716655.

e) Telefax: 976-716651.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: grupo E; subgrupo 1; tipo de obra: Abastecimientos y saneamientos; categoría f.

b) Compromiso de adscripción de medios: Lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las 12,00 horas del 27 día natural que no coincida en sábado contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».

b) Documentación a presentar: La que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa, en los que deberá figurar el nombre, dirección y fax del licitador proponente.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado nº 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.

b) Domicilio: C/ Capitán Portolés nº 1-3-5, 8 ª planta.

c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: A las 12,00 horas del duodécimo día hábil (que no coincida con sábado) siguiente a la finalización del plazo de la presentación de proposiciones.

10. Otras informaciones.

a) Esta obra está previsto que se financie con fondos provenientes de la Comunidad Europea a través de la ayuda concedida por el Fondo de Cohesión en un 80% del coste subvencionable.

b) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto (en papel y soporte informático «CD») están a disposición de los licitadores en la Copistería Copycenter, Avda. Goya, 58, de Zaragoza. Telefono: 976-23 10 14. Fax: 976-23 88 86 y en las oficinas del Instituto Aragonés del Agua.

c) Dirección electrónica en la que puede obtenerse el pliego: http//www.aragon.es.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Zaragoza, 1 de marzo de 2006.-El Secretario General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos.