Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

Con fecha 10 de marzo de 2015 se formalizó el contrato de obras correspondiente a ...

Publicado el 07/04/2015 (Nº 77)
Sección: VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza - SECCIÓN SEXTA
Emisor: QUINTO

Texto completo:

Con fecha 10 de marzo de 2015 se formalizó el contrato de obras correspondiente a la obra de muro de contención de la calle Morería, números 53-55, lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.1 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Resumen de la adjudicación: 1.º Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Quinto. b) Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría. 2.º Objeto del contrato: Muro de contención de la calle Morería, 53-55. a) Tipo de contrato: Obras. Descripción del objeto: Muro de Contención de la calle Morería, 53-55. b) Lugar de ejecución: Quinto. c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril de 2015. 3.º Tramitación y procedimiento: a) Procedimiento: Contrato menor. b) Criterios adjudicación: Precio mas bajo. 4.º Precio del contrato: 42.065,12 euros y 8.833,68 euros. 5.º Adjudicatario: a) Fecha de adjudicación: Resolución de Alcaldía de 5 de marzo de 2015. b) Contratista: Construcciones Jocase, S.L. c) Importe de la adjudicación: 32.777,10 euros y 6.883,19 euros. d) Fecha formalización contrato: 10 de marzo de 2015. Quinto, a 11 de marzo de 2015. - La alcaldesa, Digna Bes Laga.