Por acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de fecha 28 de julio de 2014 se adjudicó el contrato de obras consistentes en construcción de piscinas municipales, desglosado fase 1.2, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Resumen de la adjudicación: 1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Plasencia de Jalón. 2. Objeto del contrato: a) Tipo. De obras. b) Descripción. Construcción de piscinas municipales, desglosado fase 1.2. c) CPV (referencia de nomenclatura): 45212212-5. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por razón de la cuantía. 4. Presupuesto base de licitación: Importe neto, 47.122,42 euros, y 9.895,71 euros de IVA. Importe total, 57.018,13 euros. 5. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014. c) Contratista: Mariano Estage, S.L. d) Importe de adjudicación: Importe neto, 46.152,42 euros, y 9.692 euros de IVA. Importe total, 55.844,42 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ampliación plazo garantía (dos años), reducción del plazo de ejecución (un mes). Plasencia de Jalón, a 28 de julio de 2014. - El alcalde, Gregorio Benedí Martínez.