ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, por el que se convoca la licitación por el sistema de concurso público, procedimiento abierto, de un contrato de obras de tramitación ordinaria.
ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, por el que se convoca la licitación por el sistema de concurso público, procedimiento abierto, de un contrato de obras de tramitación ordinaria.
1º.-Objeto: «Ampliación y reforma de edificio escolar de Conchel (Huesca)».
2º.-Plazo de ejecución: Cinco meses
3º.-Forma de adjudicación: Concurso público abierto sin admisión de variantes.
4º.-Presupuesto de licitación: 147.069,97 euros
5º.-Garantía Provisional: No se exige
6º.-Garantía Definitiva: 4% del importe de adjudicación
7º.-Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c
8º.-Documentación de interés para los licitadores: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los concursantes durante el plazo señalado para la presentación de proposiciones en día y hora de oficina excepto sábados y festivos, en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, Teléfono 974-293300, Fax 974-293290 y en los Servicios de Información y Documentación Administrativas. (En Huesca, Plaza Cervantes, 1. En Zaragoza, Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36. En Teruel, General Pizarro, 1,) y en la siguiente dirección electrónica: http:/ / www.aragob.es/sid/dga/bolc/pliegos.htm.Los proyectos y condiciones técnicas estarán a disposición de los interesados en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca -Unidad Técnica de Construcciones- sita en plaza Cervantes, nº 1, 2ª planta, donde podrán ser consultados en los días y horarios antes citados.
9º.-Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite: El plazo de presentación de las proposiciones finalizará a las catorce horas del vigésimo sexto día natural, que no coincida en sábado o festivo, contado desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstancias de cada licitador.
c) Lugar de presentación: Las propuestas se presentarán en tres sobres cerrados (A, B y C) en cualquiera de los Registros Generales de la Diputación General de Aragón, (ubicados en las direcciones indicadas en el apartado anterior) o conforme al artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, serán admitidas las proposiciones remitidas por correo siempre y cuando cumplan las especificaciones y condiciones que se señala en el mencionado artículo. El sobre «A» contendrá la documentación administrativa, el sobre «B» contendrá la propuesta económica y el sobre «C» contendrá las referencias técnicas.
10º.-Apertura de las proposiciones: Se realizará en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, a partir de las 09:30 horas del décimo día natural, que no coincida con sábado o festivo, siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
11º.-Gastos a cargo del adjudicatario: El importe del presente anuncio, además deberá abonar las tasas y gastos que recoge la cláusula 2.4.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Huesca, 10 de abril de 2007.-El Director del Servicio Provincial, Mariano Buera Castillón.