ANUNCIO del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por el que se convoca la licitación, por el procedimiento de concurso abierto, de un contrato de obras.

Por parte del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes se va a proceder a la adjudicación, por el procedimiento de concurso abierto, del contrato de obras que figura a continuación, correspondiente a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

Denominación: Obras de Saneamiento y Restauración exterior de la Iglesia de Santa María in Foris, en Huesca.

Presupuesto de contrata: 286.781,72 euros.

Plazo de ejecución: 12 meses.

Garantía provisional: No.

Clasificación de contratista: K - 7 - c.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares estarán de manifiesto y a disposición de los licitadores, para su consulta, durante el plazo de presentación de las proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, puerta 7, 2ª planta, y en la siguiente dirección informática: http://www.aragon.es/, sección «Boletín Oficial de Aragón». La documentación a presentar es la que figura en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. La documentación técnica se puede consultar en la copistería Arrondo, calle Luis del Valle, 11, Zaragoza. Teléfono 976352927.

Los gastos del anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Las proposiciones se pueden presentar en el Registro General del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, o enviarse por correo. El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día 8 de enero de 2007. La apertura pública de proposiciones tendrá lugar el día 16 de enero, a las 12 horas, en la Sala de Reuniones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, sita en el edificio Pignatelli, puerta nº 7, planta calle, por la Mesa de Contratación.

Zaragoza, 5 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Jesús Sánchez Farracés.