ANUNCIO del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por el que se convoca la licitación, por el procedimiento de concurso abierto y tramitación urgente, de un contrato de obras.

Por parte del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes se va a proceder a la adjudicación, por el procedimiento de concurso abierto y tramitación urgente, del contrato de obras que figura en el Anexo, correspondiente a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares estarán de manifiesto y a disposición de los licitadores, para su consulta, durante el plazo de presentación de las proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, puerta 7, 2ª planta, y en la siguiente dirección informática: http://www.aragob.es/sid/bolc/pliegos.htm. La documentación a presentar es la que figura en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. La documentación técnica se puede consultar en la copistería Arrondo, calle Luis del Valle, 11, Zaragoza. Teléfono 976352927.

Los gastos del anuncio correrán a cargo del adjudicatario.

Las proposiciones se pueden presentar en el Registro General del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, o enviarse por correo. El plazo de presentación de proposiciones finalizará el 12 de noviembre de 2002. La apertura pública de proposiciones tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2002, a las 1030 horas, en la Sala de Reuniones del Servicio de Restauración y Rehabilitación de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, Departamento de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, sita en el edificio Pignatelli, puerta nº 7, planta baja, por la Mesa de Contratación.

Zaragoza, 18 de octubre de 2002.-El Secretario General Técnico del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

ANEXO

Denominación: «Reparación de deficiencias en Grupo 73 VPP en Fraga (Huesca)».

Presupuesto de contrata: 256.06930 euros.

Plazo de ejecución: 6 meses.

Garantía provisional: No.

Clasificación de contratista: C-2-d.